工人自己摔了，为什么赔钱的是没雇他的公司？——工伤保险责任的穿透规则与那条边界
他从没见过那个人 老陈的项目出了件事。钢筋班有个工人从三层的临边掉下去，没救回来。 这个人是老李从老家带来的，老陈既没招过他、也没跟他签过任何东西，工资都是老李发的现金。老陈的第一反应是：这事跟我有什么关系。
法律实务
检查来了，你的实名制台账拿得出来吗？——建工企业用工台账的四个硬指标
台账没建，等于把举证责任交给了对方 去年有个老板找我，说人社局来检查，让提供用工管理台账，他让办公室把工人身份证复印件和几张考勤表抱过去，检查的人翻了两页，问了三个问题就走了。三天后收到的整改通知里，写了四项：
质保金扣着不退怎么要回来？——缺陷责任期最长两年，别被「保修期八年」唬住
工程干完两年半，九十万质保金挂在账上 老杨的厂房项目，竣工验收合格两年半了。结算价三千万，双方都签了字，发包人付到两千九百一十万，剩下的九十万——预留的质保金——一直挂着。 理由换了三轮。一开始说「保修期八年，还没到」；后来厂房屋面渗漏了一 …
起诉讨工程款，怎么把住建局招来了？——《建工解释二》第22条：法院要把违法线索移送出去
老张的一个问题，把自己绕进去了 老张干了二十年工程。前年他借了一家建筑公司的资质，接了开发区一个厂房的活，垫资干完，甲方欠着六百多万不给。决定起诉前，他问我一个问题：能不能绕开那家借他资质的公司，让甲方直接把钱付给他？
不给发票就不给钱？「先票后款」卡款的三种写法，只有一种真管用
场景：结算单都签了，钱卡在一张纸上 老陈的装修公司做完一个售楼处精装，竣工验收合格，交付使用，结算单双方都签了字。他去要最后那笔尾款，对方财务回了一句：「发票没开齐，款不能付。」
停工窝工索赔，为什么报500万只判80万？——砍掉你损失的三把刀
场景：报五百万，判八十六万 老卫是一家建筑公司的老板。住宅项目干到主体三层，发包人的施工图纸迟迟没到位，进度款也断了两个月，工地全面停工，一停就是五个月。 复工之后赶上结算，老卫把停工期间的账仔细算了一遍：现场工人一百多人窝工五个月，工资加 …
材料是甲方买的，分包是甲方定的——出了事为什么算到你头上？
场景：两头受气的总包 老简是一家建筑公司的项目负责人，手上一个写字楼项目刚收尾，麻烦跟着就来了。 第一件事：项目用的防火板材是甲方供应的，竣工验收后三个月，甲方发函说部分区域板材变形、耐火性能存疑，要求总包无偿更换，费用从工程款里扣。老简懵 …
工资表按满手印告到劳动监察，人是凑的、账是编的？——发包人应对“编造冒领”式讨薪
场景：一摞按满手印的“讨薪包” 老甄是一家建设单位的工程负责人。厂房项目完工一年多，这个星期他收到了劳动监察部门转来的投诉材料副本——要求企业限期核实并支付六十多万元“拖欠的农民工工资”。
工程干完了才补的签证，这钱该给吗？——承包方拉监理“事后补签”的破解路径
场景：结算时冒出来的一沓签证单 老秦是一家开发商的工程负责人，厂房项目竣工验收已经过去大半年，现在进入结算。承包方送来的结算资料里，夹着一沓签证单——土方外运、基坑支护、现场障碍物拆除、临时道路加宽，七七八八加起来三百八十万。每一张都有监理 …
项目部签的字，公司必须认吗？——一张送货单告到总包，认与不认就看三道关
场景：一张送货单，把总包告上了法庭 老周的建筑公司中标了一个产业园，把其中一栋楼交给老李施工。老李在工地旁边找了家钢材商，前后拉了 180 万的螺纹钢，付了 60 万，剩下 120 万一直拖着。 钢材商催不动老李，转头把老周的公司告了。证据 …